法律分析:
写明各方基本信息,各方权利义务,违约责任等内容。
法律依据:
《中华人民共和国民法典》 第四百七十条 合同的内容由当事人约定,一般包括下列条款:(一)当事人的姓名或者名称和住所;(二)标的;(三)数量;(四)质量;(五)价款或者报酬;(六)履行期限、地点和方式;(七)违约责任;(八)解决争议的方法。当事人可以参照各类合同的示范文本订立合同。
道路施工工程承包合同
Xx建设有限公司
日期: 年 月 日
道路施工工程承包合同
发包方: 以下简称甲方
承包方: 以下简称乙方
根据工程施工进度需要,现将xxx厂区道路工程由乙方施工。为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务,保障双方的利益,保证工程的顺利进行,甲乙双方经过友好协商,在自愿、平等、公平公正以及完全清楚并理解本合同条款的基础上按照有关法律、行政法规,结合当地的有关规定,根据本合同工程的具体情况,签署本合同。
1. 工程概况
1.1 工程名称:
1.2 工程地点:
1.3 工程内容:
1.3.1 乙方应按照甲方的要求,结合现场实际施工需要,负责组织本工程的施工、维护、竣工验收、修补、保修和工程服务等工作。
1.3.2甲方有权根据实际情况的需要调整乙方的工程内容(包括但不限于增加或减少工程范围等),由此而引起合同价款的调整,按合同的有关规定执行,乙方不得因此而提出任何异议或要求任何形式的补偿。
2. 工程的承包范围及承包方式
2.1 本合同工程的承包范围:
2.2 本工程性质为合格工程,其中的工程造价为完成工程竣工验收并合格的固定总价。
2.3 乙方应做好合同工程范围内的施工、维护、验收、保修、工程服务等工作。具体包括但不限于:厂区内道路垫层施工、基层施工、原道路清理、钢模支设(含钢模材料)、砼面层施工、路面养生、切缝、路面刻纹、路边平侧石安铺、汽车和自相车停车场的垫层、草坪砖铺设以及过路管道切除原路面和市政道路连接等工作。
2.4 本工程采用总承包方式,包人工、包辅材、包机械、包工期、包质量、包安全、包检验、包调试、包维护、包验收合格。本合同的保修期按合同文件之《工程质量保修书》的约定执行。
3. 合同工期:
3.1 开工日期为 年 月 日。
3.2 竣工日期为 年 月 日。
4. 技术要求
4.1 路面层体结构要求(从下至上顺序依次为):
4.2 施工基层厚度允许偏差:
4.3 乙方在确保甲方及本合同明确的质量标准的基础上,工程质量必须达到合格,符合《混凝土路面施工及验收规范》《市政道路的施工及验收规范》《市政道路工程质量检验评定标准》标准。
4.4 如因工程质量问题给甲方造成损失时,乙方应承担赔偿责任,甲方有权保留进一步追偿的权利。
5. 合同工程量、合同价款及计价结算方式
5.1 合同工程量:路面施工面积暂定为 ㎡,路边石暂定为 m,汽车停车场暂定为 ㎡,自行车停车场暂未计。(具体以甲方与乙方双方确认的实际施工发生量为准)。
5.2 合同价款暂定为人民币 元整,即¥ (暂定总价,具体以甲方与乙方共同确认的实际发生量核算为准)。
5.3 各综合单价如下:
(1) 混凝土路面清理、定位、支模、测水平、浇筑、切缝、刻纹、养护综合单价为 元/㎡;
(2)混凝土路沿石495mm×200mm×100m、混凝土路侧石495mm×250mm×100mmm路边石安铺综合单价为 元/m;
(3) 停车场地面平整、垫层浇筑、草坪砖铺设工程综合单价
为 元/㎡。
以上综合单价对应的结算工程量以甲方现场场地实测并经签字认可的数量为准。
5.4以上的所有综合单价均已包含了完成此项工程所应发生的所有费用,且已含下列各项费用:
(1)甲方要求的局部更改发生的费用;
(2)施工期间人工工资上调和其他未见因素所发生的费用;
(3)乙方人员和机械的进出场费用,各类机械设备的损耗和修理费,以及涉及本工程所需的小型工具的购置费;
(4)本协议第2条所列全部工程范围、工作内容所需费用。
5.5 乙方作为一个有经验的承包商,在投标及签订本协议前已充分了解、研究并考虑到对乙方的施工将会造成的各种影响因素和与本工程相关的所有费用,并均已在投标报价和合同计价方式中综合考虑,不再另行计费。
5.6 乙方无条件配合甲方其他工程的施工,保障道路畅通,保证甲方(或厂区内其他施工单位)材料、机械顺利进出,如因道路施工而致使其他车辆不能正常通行,乙方须无条件提供免费援助,保障车辆运行。
6. 付款方式
工程全部结束,甲方验收合格,双方将实际施工的工程项目折合成总费用,经核算无误,签字确认后,工程款付至50%(含总价4%安全、文明施工费)。待使用两个月后无质量问题,再支付工程款45%,剩余5%,一年后无质量问题一次性付清。
7. 甲方责任及权利
7.1使施工场地具备施工条件,并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题;
7.2向乙方提供施工场地的工程地质和地下管线资料,对资料的真实准确性负责;
7.3 甲方应将水准点、坐标控制点提供给乙方,并于现场书面交验。便于乙方据此安排施工,如有变动,以书面形式交给乙方,并进行现场交验;
7.4 甲方有权根据施工等实际需要,对施工现场布置、设计图纸、工期和工序等进行变更或调整。
7.5 在乙方请求和承担甲方发生的有关费用的前提下,为了工程的顺利实施、竣工或修补缺陷,或为了达到合同约定的其他预期目的,甲方应本着合作和尽力的原则给乙方以协助。
7.6如乙方不按合同要求进行施工,甲方可勒令乙方暂停施工,待整改完毕后由甲方和监理验收并同意后方可复工,由此造成的工期延误及经济损失由乙方负责。
8. 乙方责任及权利
8.1严格按施工图纸及相关质量规范、规定进行施工,保证工程的施工质量。并严格按照甲方审定的进度计划安排施工,保证节点及总体工期。
8.2根据工程需要,自带和维修施工使用的照明、小型机械器具、围护设施,并负责施工现场的安全保卫工作。
8.3乙方有责任在工程开工、中间验收、竣工验收、档案验收过程中为甲方提供与政府相关部门的
法律分析:写明各方基本信息,各方权利义务,违约责任等内容。
法律依据:《中华人民共和国民法典》 第四百七十条 合同的内容由当事人约定,一般包括下列条款:(一)当事人的姓名或者名称和住所;(二)标的;(三)数量;(四)质量;(五)价款或者报酬;(六)履行期限、地点和方式;(七)违约责任;(八)解决争议的方法。当事人可以参照各类合同的示范文本订立合同。
●道路工程合同范本简版
●工程施工承包协议
●道路施工合书
●简单工程承包合同
●道路工程合同
●道路施工协议
●道路施工协议书
●工程施工承包协议
●道路施工协议书范文
●道路施工协议书简单版
●喷绘厂拆迁补偿标准,零星工程承包施工合同的范本的内容是怎样的:今日拆迁补偿标准更新
●凯里开发区拆迁补偿标准,施工合同签订备案需要哪些资料:今日拆迁补偿标准更新
●淳安商品房拆迁补偿标准,淳安县施工合同备案盖什么章:今日拆迁补偿标准更新
●无书面形式订立的建设工程施工合同是否成立?,建设工程合同未采取书面形式:今日在线拆迁法、征收法律咨询
●施工合同解除后还要报主管部门备案吗,施工合同备案取消了吗:今日在线拆迁法、征收法律咨询
●最高院:明知相关施工期限发生变更,双方均未异议的法律后果?,最高院:关于认定建设工程施工合同无效八条裁判意见:今日在线拆迁法、征收法律咨询
●建筑工程纠纷司法解释2023最新规定,2023年《最高人民法院关于审理审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解:今日在线拆迁法、征收法律咨询
●最高法院:实际施工人借用资质签定的施工合同是否一定无效?,借用资质签订的建设工程施工合同的效力:今日在线拆迁法、征收法律咨询
●案由规定建设工程施工合同纠纷应该怎么解决,建设工程施工合同纠纷案由规定:今日在线拆迁法、征收法律咨询
●河南某公司施工合同纠纷:劳动关系确认案,河南省关于审理劳动争议案件若干问题的解答(五):今日在线拆迁法、征收法律咨询
●?最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释:今日在线房屋拆迁、征收法律咨询
●无书面形式订立的建设工程施工合同是否成立?,建设工程合同未采取书面形式:今日在线拆迁法、征收法律咨询
●诉讼文书|代理词(建设工程施工合同纠纷),建设工程施工合同纠纷原告代理词 -法律知识:今日在线拆迁法、征收法律咨询
●时间:2020年12月23日10:00 办案事由:建设工程施工合同纠纷
来源:临律-道路施工合同,
上一篇:如何利用物流合同保障合法权益,利用物流合同保障合法权益
天津征收、拆迁律师团队
圣运律师团队
北京圣运(天津)律师事务所 版权所有ICP备津ICP备19010578号-1
咨询电话: 400-159-8098
邮箱:tianjin@bjsheng.cn syls@bjsheng.cn地址:天津市河东区万海大厦2208室-2209室