新闻

您的当前位置：首页 > 新闻 > 拆迁款赔付流程图表，索赔流程是什么？

新闻

拆迁款赔付流程图表，索赔流程是什么？

更新时间:2025-03-12 12:34 发布:2025-02-28 21:24 文章来源：北京圣运律师事务所

文章简介：拆迁款赔付流程图表,索赔的流程包括哪些呢,索赔的流程主要包括以下几个步骤：一、报案在发生保险事故后，被保险人或投保人应及时向保险公司报案。报案时，应提供事故发生的详细情况，包括事故发生的时间、地点、原因以及损失情况等。这是索赔流程的第一步，

拆迁款赔付流程图表，索赔流程是什么？

一、拆迁款赔付流程图表,索赔的流程包括哪些呢

索赔的流程主要包括以下几个步骤：

一、报案

在发生保险事故后，被保险人或投保人应及时向保险公司报案。报案时，应提供事故发生的详细情况，包括事故发生的时间、地点、原因以及损失情况等。这是索赔流程的第一步，也是确保后续索赔顺利进行的基础。

二、定损

在报案后，保险公司会派出定损人员前往事故现场进行勘查，以确定损失的范围和程度。被保险人或投保人需要配合定损人员进行现场勘查，并提供必要的证据和材料。定损的结果是保险公司进行赔付的重要依据。

三、提交索赔申请

在定损完成后，被保险人或投保人需要向保险公司提交索赔申请。索赔申请应包括以下材料：保单、相关财务记录如帐册、收据、发票等，以及与事故直接相关的证明文件如出险证明书、损失鉴定证明等。这些材料是保险公司审核索赔申请的重要依据，因此被保险人或投保人需要认真准备并提交完整的材料。

四、等待审核结果

提交索赔申请后，保险公司会对申请进行审核。审核过程中，保险公司可能会要求被保险人或投保人补充提供相关材料或进行进一步的调查。被保险人或投保人需要积极配合保险公司的审核工作，以确保审核的顺利进行。

五、领取赔款

如果索赔申请通过审核，保险公司会向被保险人或投保人支付赔款。被保险人或投保人需要按照保险公司的要求提供相关的收款信息，并确保信息的准确性。在收到赔款后，被保险人或投保人需要核对赔款的金额是否正确，并妥善保管好相关的赔款凭证。

综上所述，索赔的流程包括报案、定损、提交索赔申请、等待审核结果和领取赔款等步骤。在索赔过程中，被保险人或投保人需要积极配合保险公司的工作，并提供必要的证据和材料，以确保索赔的顺利进行。

二、索赔流程是什么？

报案

1、事故发生后，保留事故现场，并立即向车辆的投保公司报案;

2、如第三方损失为道路设施或者第三方损失为车辆，需向交警部门报案;

现场处理

1、保险公司人员到达现场，并出具《查勘报告》

2、交警部门到达现场，并现场出具《事故认定书》

提醒：一般情况下，如果在向保险公司报案时，保险公司要求向交警报案时，保险公司人员无需到现场处理!

第三者修理

1、如果第三者非机动车，则最好要求保险公司人员在进行现场处理时，直接达成三方(第三者、保险公司、车主)公认的一个核损价格，如果当场不能核定损失，则在进行第三者损失核定的时候或者过程中，要求保险公司给出核损价格

提醒：如果不经过保险公司允许，自行答应第三者有关索赔金额的承诺，这种承诺保险公司是有权推翻重来的，如果重新核定的价格与第三者的要求有差距，则这个差距会由车主自行承担

2、如果第三者是机动车，则要分以下两种情况：

第一、如果第三者同意与车主一同前往车主选定的修理厂进行修理，则当场不必支付第三者任何现金!

第二、如果第三者要求去自己选定的修理厂进行修理，也就是说第三者将与车主去不同的修理厂进行车辆修理时，则第三者可能要求车主在事故现场先支付一部分修理费用，或称押金或定金，(因为担心事后找不到车主或者事后车主不认账)，切记：

一、现场掏钱，一定要立收据;

二、支付一半的修理费用比较适当(因为也有可能发生事后第三者不认账的情况)

提醒1：第三者车辆修理完毕后，车主必须先将修理费交付给第三者或其选择的修理厂，然后拿到第三者的修理发票及维修明细才能进行保险索赔的，如果事后第三者不提供相关资料或者找不到第三者时，第三者的维修费用保险公司是不能赔付的

提醒2：虽然上文提到在现场掏钱时，要第三者立收据，虽说这种收据是不能作为赔偿依据的，但是这种收据至少可以避免第三者事后不认账的情况。

车辆定损修理

1、将受损车辆送抵定损中心并同时通知保险公司，定损;

2、修理厂修车;

3、车主提车。

提交单证进行索赔

理赔：收集索赔资料交给保险公司办理索赔手续

损失理算

保险公司收到齐备的索赔单证之后进行理算，以最后确定最终的赔付金额。

赔付:

保险公司财务人员根据理赔人员理算得出的金额，向车主的指定帐户划拨赔款。

现在生活当中，现在很多人可能购买车辆之后还没有来得及上牌照，这个时候就行驶在道路上，此时如果发生了交通事故之后，也是可以获得一定的赔偿的，但是必须是合理赔偿，所以在这里给大家简单介绍一下。

三、索赔的内容包括哪些

法律分析：索赔报告的组成部分：

(1)总论部分。

包括以下具体内容：

序言；

索赔事项概述；

具体索赔要求，工期延长天数或索赔款额；

报告书编写及审核人员。

(2)合同引证部分。

索赔报告关键部分之一，是索赔成立的基础。一般包括以下内容：

概述索赔事项的处理过程；

发出索赔通知书的时间；

引证索赔要求的合同条款；

指明所附的证据资料。

(3)索赔额计算部分。

索赔报告书的主要部分，也是经济索赔报告的第3部分。

索赔款计算的主要组成部分是：由于索赔事项引起的额外开支的人工费、材料费、设备费、工地管理费、总部管理费、投资利息、税收、利润等等。

(4)工期延长论证部分。

工期索赔报告的第4部分。在索赔报告中论证工期的方法，主要有：

横道图表法；

关键路线法；

进度评估法等等。

承包商在索赔报告中，应该对工期延长、实际工期、理论工期等进行详细的论述，说明自己要求工期延长(天数)的根据。

(5)证据部分。

通常以索赔报告书附件的形式出现，它包括了该索赔事项所涉及的一切有关证据以及对这些证据的说明。

法律依据：《中华人民共和国民法典》

第一千一百七十九条侵害他人造成人身损害的，应当赔偿医疗费、护理费、交通费、营养费、住院伙食补助费等为治疗和康复支出的合理费用，以及因误工减少的收入。造成残疾的，还应当赔偿辅助器具费和残疾赔偿金;造成死亡的，还应当赔偿丧葬费和死亡赔偿金。

第一千一百八十条因同一侵权行为造成多人死亡的，可以以相同数额确定死亡赔偿金。

第一千一百八十一条被侵权人死亡的，其近亲属有权请求侵权人承担侵权责任。被侵权人为组织，该组织分立、合并的，承继权利的组织有权请求侵权人承担侵权责任。

被侵权人死亡的，支付被侵权人医疗费、丧葬费等合理费用的人有权请求侵权人赔偿费用，但是侵权人已经支付该费用的除外。

第一千一百八十二条侵害他人人身权益造成财产损失的，按照被侵权人因此受到的损失或者侵权人因此获得的利益赔偿;被侵权人因此受到的损失以及侵权人因此获得的利益难以确定，被侵权人和侵权人就赔偿数额协商不一致，向人民法院提起诉讼的，由人民法院根据实际情况确定赔偿数额。

四、索赔文件包括哪些内容

法律分析：索赔文件的主要内容包括以下几个方面。

(1)总述部分

(2)论证部分(关键)

(3)索赔款项(或工期)计算部分

(4)证据部分

法律依据：《中华人民共和国国家赔偿法》第十二条要求赔偿应当递交申请书，申请书应当载明下列事项：

(一)受害人的姓名、性别、年龄、工作单位和住所，法人或者其他组织的名称、住所和法定代表人或者主要负责人的姓名、职务;

(二)具体的要求、事实根据和理由;

(三)申请的年、月、日。

赔偿请求人书写申请书确有困难的，可以委托他人代书;也可以口头申请，由赔偿义务机关记入笔录。

赔偿请求人不是受害人本人的，应当说明与受害人的关系，并提供相应证明。

赔偿请求人当面递交申请书的，赔偿义务机关应当当场出具加盖本行政机关专用印章并注明收讫日期的书面凭证。申请材料不齐全的，赔偿义务机关应当当场或者在五日内一次性告知赔偿请求人需要补正的全部内容。

五、索赔处理的方法有哪些

1、按照双方签订的施工合同中的有关条款的规定实事求是的来计算停工的相关损失。签订合同的前提条件就是平等合同规定了双方的权利和义务，如果脱离合同进行相关操作就是违背了双方的利益，所以停工问题的探讨是绝对不能脱离合同而进行的，但是也不能完全按照合同以及相关协议，还是应该做到具体问题具体分析。

2、造成停工的责任方应该实事求是的加以明确谁负主要责任谁负次要责任，事实上并不是所有的责任都是建设单位造成的。如果是由于施工方施工组织不当或在质量进度安全文明等方面出现的严重问题而导致的停工，建设方是没有责任的，更不会对此做出相关的赔偿。

3、停工费用的计算还要尊重现场的有效的文件签证以及相关信函，以这些作为事实的依据，如果主要责任人不是施工方那么施工方就应该在有效的时间内要求建设方确认，当然建设方也应该在工程施工的过程中，收集相关的资料并且对停工事件所涉及的有关人数、天数、机械设备的停滞等情况做好详细的记录。如果发生停工事件的时候以此作为依据现场有效证明文件对于停工事件来说是非常重要的依据如果缺乏相关的证明资料会给相应赔偿带来很多不便甚至无法获得赔偿。

一、工程工期延误索赔范本

甲方：

乙方：

（一）索赔成立理由

1、与合同对照，工期延误已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失。

2、造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。

（二）索赔的依据

按照现行法律法规、合同文件及工程惯例，因发包人原因导致工期延期外借土方不到场情况，对工期进行索赔。

（三）索赔事项概述

由我单位承建的某项目，于XX年X月X日举行开工典礼，于XX年X月X日我单位积极组织进场，投放大量机械设备和人员以确保施工工期。然而自XX年X月X日起，由于建设方联系的外借土方未到场，现场处于停工、半停工状态，至XX年X月x日开始复测X区缺土方量，最终确定由我单位在红线以外进行开挖借土，用于场地土方回填。开挖时间为XX年x月X日，延期时间为X天。根据甲方提供的地质勘测数据显示，钻探X号孔至X号孔、X号孔至X号孔开挖至设计标高全部为土方。现场施工过程中发现X号孔至X号孔、X号孔至X号孔都存在大量土方，局部存在成片大量石方，与原设计地质情况不符，从而增大了施工难度和增加了施工时间。根据甲乙双方签订的施工合同：专用合同条款X、X、X项中因发包人原因导致工期延期外借土方不到场情况，对工期进行索赔X天。通用条款X、X、X项发包人向承包人提供地质勘测资料等相关基础资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责；通用条款中X、X项因基础资料存在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的，由发包人承担责任。

（四）索赔项目

1、人工费：由于非施工单位责任导致的工效降低所增加的人工费用；法定的人工费增长以及非施工单位责任工程延误导致的人员窝工和工资上涨费。

2、施工机械费：因索赔事件发生，额外工作增加的机械使用费，工效降低以及机械停工、窝工的费用，现场使用机械均为租赁设备按照实际租金计算。

3、管理费：因索赔事件发生，额外增加的现场管理和公司管理费，按照合同约定的单位时间内现场管理率乘以延长工期计算。

4、利息：主要为履约保证金拖期付款利息。按照按中国人民银行规定的同期贷款利率计算。

5、措施费：包含环境保护、临时设施、安全、文明施工费用和大机进出场及安拆费。按照合同约定的单位时间内现场管理率乘以延长工期计算。工程变更的索赔包含成本、管理费和利润的索赔。

（五）索赔计算

（六）索赔说明

此项目索赔未提出以外风险和不可预见因素索赔以及其他索赔，主要是因为工期延期索赔所产生的费用。

二、工程停工索赔的处理依据是什么

出现类似以上停工情况后应该以事前签订的合同或相关的法律法规为主要依据，因为合同中一般会列明相关问题的条款或相关的法律法规，有相应要求再以此作为费用计算以及谈判的根据。具体来说主要是以下几方面：先要提供造成停工原因的有效证明文件，再判定出事情发生的主要责任方，然后根据合同条款及相应资料确定停工天数、人工材料、机械等损失数量及计价准则。